造價(jià)通
更新時(shí)間：2025.04.26
發(fā)包人造成工程停建、緩建,承包人的應(yīng)對(duì)技巧

格式：pdf

大?。?span class="single-tag-height">5KB

頁數(shù)： 2頁

發(fā)包人造成工程停建、緩建，承包人的應(yīng)對(duì)技巧 在工程建設(shè)過程中， 發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行自己的義務(wù)， 為承包人的 建設(shè)工作提供必要的條件， 保證工程建設(shè)順利進(jìn)行。 如因發(fā)包人的原因致使工程 停建或者緩建 (比如發(fā)包人未依約支付工程款 )，承包人可就停建、 緩建造成的損 失主張索賠，例如窩工損失、機(jī)械設(shè)備閑置損失、腳手架租金損失等。 以案為例，某施工單位 (乙方 )與建設(shè)單位 (甲方 )簽訂了工業(yè)廠房施工合同。 甲方在乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場后， 因資金短缺無法如期支付工程款， 要求乙方臨時(shí)停 工 1個(gè)月。乙方基于工期拖延而產(chǎn)生的停工、 窩工和材料積壓等費(fèi)用損失向甲方 發(fā)出索賠報(bào)告并經(jīng)甲方簽收。 后雙方因索賠問題發(fā)生糾紛， 法院根據(jù)乙方提交的 索賠證據(jù)和甲方簽收記錄，判決支持乙方的訴訟請(qǐng)求。 承包人如何應(yīng)對(duì)類似索賠事件？ 一、在合同中約定，如發(fā)包人或者工程師一定時(shí)間內(nèi)無正當(dāng)理由不予確認(rèn) 索賠報(bào)告的

水利建設(shè)工程承包人索賠舉證實(shí)踐分析

格式：pdf

大?。?span class="single-tag-height">360KB

頁數(shù)： 3頁

加強(qiáng)工程索賠是當(dāng)前水利建設(shè)工程承包人獲取利潤、規(guī)避損失的一個(gè)重要手段。在索賠過程中,承包人必須根據(jù)具體索賠個(gè)案的特點(diǎn),依據(jù)手頭掌握資料的程度決定選取索賠舉證方向,爭取索賠成功。結(jié)合當(dāng)前水利建設(shè)工程領(lǐng)域索賠舉證實(shí)踐,對(duì)索賠舉證的基本要求、法律依據(jù)、常用索賠舉證分類、日常資料收集、舉證的補(bǔ)救等方面進(jìn)行分析,旨在不斷提高合同索賠規(guī)范性、公正性,切實(shí)維護(hù)合同雙方的合法權(quán)益,營造公平合理的合同環(huán)境。

熱門知識(shí)

發(fā)包人向承包人索賠

精華知識(shí)

發(fā)包人向承包人索賠

最新知識(shí)

發(fā)包人向承包人索賠
點(diǎn)擊加載更多>>

相關(guān)問答

發(fā)包人向承包人索賠
點(diǎn)擊加載更多>>
專題概述
發(fā)包人向承包人索賠相關(guān)專題

分類檢索：